Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования


В этой статье:

Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма), Договор (форма) от 31 августа 2021 года

Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примернаяформа
г.Санкт-Петербург «__»____________ 20 __ г.
Общество сограниченной ответственностью «____________», именуемое вдальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ ,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора____________, действующего на основании Устава, имеющее, с другойстороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является поставка Подрядчикомлифтового оборудования и выполнение за свой риск и своими силамиработ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию поставляемоголифтового оборудования для____________(далее по тексту -Объекты).Перечень Объектов, маркипоставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны вкоммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора (Приложение N 1 к Договору).1.2. Поставка, монтаж,пусконаладка и обслуживание лифтового оборудования в каждом Объектебудет производиться Подрядчиком на основании настоящего Договорапосле уступки прав Заказчика по Договору в части поставки лифтовогооборудования на конкретный Объект Обществу, находящемуся подуправлением Заказчика, осуществляющему реализацию проектастроительства гостиницы в городе по месту нахождения Объекта, либотретьему лицу, указанному Заказчиком.Соглашение об уступкеправ Заказчика Обществу по конкретному Объекту заключается сучастием Подрядчика и должно содержать конкретные сроки поставки имонтажа лифтового оборудования по Графику производства работ, атакже иные существенные условия, не оговоренные Сторонами внастоящем Договоре.1.3. Выполнение всехработ производится в соответствии с СНиП и ГОСТ, условияминастоящего Договора и в соответствии с переданной Подрядчикутехнической документацией, Графиком производства работ, оформляемыхкак Приложения по каждому трехстороннему Соглашению об уступке правпо Договору на поставку и монтаж лифтового оборудования поконкретному Объекту.1.4. Особые требования кПодрядчику по настоящему Договору:-осуществлять при выполнении работ взаимодействие с генеральнымпроектировщиком на Объекте в части консультирования по принимаемымпроектным решениям;-осуществлять взаимодействие с генподрядной компанией в частиуточнения сроков поставок, требований к строительным конструкциям,периода монтажных работ, пусконаладочных работ;-выполнить полный комплекс работ и услуг по организации, координациии контролю процессов производства, поставки, монтажа и пусконаладкелифтового оборудования, гарантийного и постгарантийногообслуживания.

2.Стоимость Договора

2.1. Общаясуммарная стоимость поставки и работ по настоящему Договору состоитиз стоимости работ по каждому Объекту, определенной в Приложении N1 к настоящему Договору.Встоимость работ по каждому Объекту включена стоимость поставляемогоПодрядчиком лифтового оборудования и материалов, с учетом затрат,связанных с проведением замеров шумов и полным освидетельствованиемлифтов, а также иные затраты и работы, указанные в Приложении N1.2.2. Стоимость поставки иработ по настоящему Договору, указанная в Приложении N 1, являетсяфиксированной и не подлежит изменению.

3.Сроки поставки и выполнения работ

3.1.Конкретные сроки поставки и выполнения работ Стороны согласовываютв трехсторонних Соглашениях об уступке прав по Договору по каждомуОбъекту отдельно.

4.Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Сдача-приемка выполненных работ по каждому Объекту производитсяежемесячно, в следующем порядке:4.1.1. Не позднее 30-гочисла отчетного месяца Подрядчик передает Заказчику справку поформе N КС- 3 по работам,выполненным в отчетном месяце, акт по форме N КС-2, счет-фактуру исоответствующую исполнительную документацию.4.1.2. Заказчик в течение7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку поФорме N КС-3, акт о выполненииработ по форме N КС-2 ивозвращает их Подрядчику до 5-го числа месяца, следующего заотчетным.4.1.3. При несогласииЗаказчика с объемами или качеством выполненных Подрядчиком работ онв течение 10-ти рабочих дней возвращает Подрядчику справку поФорме N КС-3 и акт по форме N КС-2 с указанием исправленныхобъемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественновыполненных работ. В случае корректировки Заказчиком объемов работПодрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения всоответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки иакта Заказчику. В случае отказа Заказчика от приемки некачественновыполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненныхработах в установленный Заказчиком срок и после устраненияпредставляет на подпись Заказчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2.4.2. Окончательная сдачаработ осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные вдополнительном соглашении по конкретному Объекту. Для этогоПодрядчик должен:4.2.1. Произвестиподготовку исполнительной документации и сдать выполненные работыЗаказчику, а при необходимости — эксплуатирующей организации.4.2.2. Оформить иподписать у Заказчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающийвыполнение полного комплекса работ и передачу Заказчику полногопакета исполнительной документации по выполненным работам,указанного в приложении к дополнительному соглашению, а также инойдокументации по соответствующему виду работ, предусмотреннойнормативными документами.4.3. Иные условияприемки-сдачи работ указываются Сторонами в Соглашениях об уступкеправ по Договору по Объекту.

5.Платежи и расчеты

5.1.Расчеты за лифтовое оборудование и работы производятся с авансовымиплатежами, указаными в Приложении N 1, и выполненные работыпроизводятся по факту их выполнения.Обязательным условиемявляется отлагательный платеж в размере не менее 5% от стоимостипоставки и работ по Объекту до момента заключения договора сИсполнителем на сервисное (постгарантийное) обслуживание лифтовогооборудования.5.2. Оплата выполненныхработ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней содня получения от Подрядчика справок по Форме N КС-3, с актами по форме N КС-2., оформленных в соответствиис п.4.1. настоящего Договора, с учетом корректировок, внесенныхЗаказчиком.5.3. Окончательный расчетпо каждому Объекту производится после подписания акта сдачи-приемкиработ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ наОбъекте и устранения обнаруженных при приемке недостатков(дефектов).Заказчик вправе задержатьокончательный расчет по договору до момента выполнения в полномобъеме обязательств Подрядчика по настоящему Договору и всоответствии с Соглашением об уступке прав по Объекту.5.4. При осуществленииоплаты по договору Заказчик вправе производить удержание суммначисленных пеней и/или штрафов за нарушение обязательствПодрядчика по настоящему договору, при этом Заказчик письменноизвещает Подрядчика об основаниях и размере удержания. Удержаниепроизводится в следующем порядке: сначала пени и штрафы.5.5. Датой оплаты подоговору считается дата списания денежных средств с расчетногосчета Заказчика.

6.Права и обязанности

6.1.Заказчик вправе:6.1.1. Иметьбеспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всегопериода их выполнения.6.1.2. Осуществлятьконтроль за выполнением работ, а также производить проверкусоответствия используемых Подрядчиком строительных материалов,оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам,техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов,техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.6.1.3. Заказчик вправеотказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Подрядчикусданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицув случаях:6.1.3.1. Если Подрядчикзадерживает выполнение этапов работ на Объекте на срок более 30дней.6.1.3.2. Если Подрядчиквыполняет работы с существенными недостатками или ненадлежащимобразом исполняет другие обязательства по настоящему договору, вслучае неустранения недостатков в указанные Заказчиком разумныесроки.6.1.4. Если в отношенииПодрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве,влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельностьПодрядчика, в т.ч. если Подрядчик подаст заявление в суд онесостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на егоимущество будет наложен арест, а также если Подрядчик не приступилне по вине Заказчика к выполнению Работ в течение 10 дней с моментапередачи фронта работ, или не выполнил свои обязательства всоответствии с договором в части выполнения сроков производстваРабот не по вине Заказчика более чем на 30 рабочих дней, или уПодрядчика отозвана лицензия, то в любом из этих случаев, а также вслучаях по п.6.1.2., Заказчик имеет право, после представленияПодрядчику письменного уведомления, вступить во владениерезультатами выполненных Работ, отстранить его от Работ, неосвобождая его от обязательств или ответственности за действия,осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор водностороннем порядке.6.1.5. Заказчик послеприемки результата работ вправе предъявлять к Подрядчику требованияпо любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки,выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в актеприемки-сдачи.6.2. Для выполнениянастоящего Договора Заказчик обязан:6.2.1. ПредоставитьПодрядчику техническую документацию трехстороннего Соглашения обуступке прав по Договору на конкретный Объект.6.2.2. Заказчик обязанобеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (предоставитьфронт работ), в том числе по необходимости обеспечить точкиподключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделитьместо для складирования материалов и оборудования Подрядчика, атакже место для размещения бытовых помещений и техники,используемой Подрядчиком.6.2.3. Приниматьвыполненные Подрядчиком работы и оформлять представленные справкипо форме N КС-3 и акты поформе N КС-2 в порядке и наусловиях, установленных договором.6.2.4. Осуществитьпроверку геометрии лифтовых шахт, очистить приямки и машинныепомещения от строительного мусора.6.2.5. В течение всегопериода строительства:-обеспечить авторский и технический надзор,-обеспечить в установленном порядке приемку выполненных работ,-обеспечить по согласованной с Заказчиком заявке вертикальнуютранспортировку монтируемого оборудования Подрядчика при егомонтаже на Объекте,-участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролироватьсоставление и подписывать акты приемки скрытых работ.6.2.6. От начала работ доподписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества,материалов и техники Подрядчика, переданных под охрану вустановленном порядке в соответствии с действующими инструкциямиЗаказчика.6.2.7. Обеспечитьсвоевременный вызов заинтересованных организаций, выполняющих, всоответствии с действующим законодательством, контрольныефункции.6.3. Подрядчиквправе:6.3.1. В случаенесвоевременного исполнения Заказчиком п.6.2.2. требовать переносасроков окончания работ на конкретном Объекте на период,согласованный Сторонами.Перенос сроков окончанияработ оформляется дополнительным соглашением Сторон.6.4. Для выполнениянастоящего Договора Подрядчик обязан:6.4.1. Своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с переданной Заказчикомтехнической документацией, в сроки, указанные дополнительномсоглашении, и сдать указанные работы в порядке, установленномДоговором в соответствии со строительными нормами и правилами.6.4.2. Подрядчик обязаннемедленно предупредить Заказчика о независящих от негообстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатоввыполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения всрок.6.4.3. До началапроизводства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовуютехнологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85*п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ всоответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территорииРФ, и безусловное исправление недостатков в работах.6.4.4. На весь периодпроизводства работ по каждому Объекту и до окончания работ:-своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копиюприказа направить Заказчику,-получить все разрешения и лицензии, необходимые для производстваработ, являющихся предметом настоящего договора,-нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда,охране окружающей среды, по санитарному и противопожарномусостоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов иработников осуществляется за счет Подрядчика.6.4.5. Обеспечитьпервичный инструктаж своего рабочего персонала по техникебезопасности на строительных площадках. Подрядчик самостоятельнонесет ответственность за последствия в случае несоблюдения даннымрабочим персоналом норм и правил техники безопасности настроительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа.6.4.6. Обеспечить чистотупереданного Подрядчику фронта работ (строительной площадки),чистоту выезжающего транспорта, осуществить по завершении работ -окончательную уборку фронта работ от отходов строительства ивывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы иоборудование до момента сдачи работ Заказчику, передатьстроительную площадку Заказчику по акту.
Рекомендуем!  Трудовой договор на испытательный срок образец бланк

Источник: http://docs.cntd.ru/document/677011185

Договор поставки товара и монтажа оборудования

Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования

НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета. 4.1.2.

50% стоимости материалов, что составляет , в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика. 4.1.3.

100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке: 4.2.1.

Внимание

Договор поставки и монтажа оборудования г. » » 20 г.

, именуемый в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора Поставщик обязуется: 1.1. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации Покупателю для использования в предпринимательской деятельности; 1.2.

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору. 3. Порядок оплаты 3.1.

Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора. 12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.
адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.

8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению: 4.10.1.

Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества. 4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик. 4.11.

Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 4.2.2.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1. и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ. 4.2.3.

При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Подрядчик обязуется: 5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование. 5.1.2.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней. 7.8.

В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.
7.9.

По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств. 7.10.

 договора по типам

Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12.1.

Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России. 5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

Важно

В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2.

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине. 7. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора 7.1.

Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-postavki-tovara-i-montazha-oborudovaniya/

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «/dogovory/dogovor_postai/kakie_suwestvennye_usloviya_dogovora_postai_po_gk_rf/»>Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Какими документами оформляется поставка оборудования его монтаж и наладочные работы

Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования

Стороны ежемесячно подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием форм № КС-2, № КС-3. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика ежемесячно при расчетах за выполненные работы.2.5.

Потребляемую электроэнергию для нужд строительства Субподрядчик оплачивает на основании двухсторонних актов, составленных по показаниям соответствующих контрольно-измерительных приборов, а при их отсутствии — исходя из фактически отработанного агрегатами времени и их мощности.2.6.

Генподрядчик при оплате окончательного расчета за выполненные работы удерживает с Субподрядчика 5 (пять) % от причитающейся Субподрядчику общей стоимости выполненных работ по настоящему договору монтажа (не включая стоимость поставленного оборудования).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора. 9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования

Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке. 3.5.

С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик. 3.6.

Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком, должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику: 4.1.1.

Монтаж оборудования: как учесть расходы и какие документы оформить

Так как новым Планом счетов не предусмотрено открытие отдельного субсчета для учета затрат, не увеличивающих стоимость основных средств, произведенные расходы списываются непосредственно за счет источников финансирования. В том случае, если инвесторов несколько, распределение затрат осуществляется порядком, изложенным выше.

У инвестора: по действующему Плану счетов: дебет счета 31 «Расходы будущих периодов» кредит счета 76 — на сумму стоимости пусконаладочных работ, указанных в расчетных документах заказчика.

Как правило, эта проводка оформляется одновременно с проводками, отражающими приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов: дебет счета 08 кредит счета 76 и дебет счета 01 «Основные средства» кредит счета 08; дебет счета 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и т.д.

После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1.

и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ. 4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Подрядчик обязуется: 5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование. 5.1.2.Москва « » 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество « » (ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор монтажа (далее — «Договор») о нижеследующем: Статья 1. Предмет договора1.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией выполнить по заданию Генподрядчика своими и/или привлеченными силами комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования (далее – «Работы») согласно Календарному плану (Приложение № 2) на строительном объекте « » в районе « », квартал , корп.

Внимание

В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику, а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора. 7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.

Формы сметной документации позволяют составлять ее в определенной последовательности: локальные, объектные, сводные сметы, — постепенно переходя от локальных смет, которые являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат, к объектным и сводным сметным расчетам, определяющим сметный лимит средств, необходимых для полного завершения работ, предусмотренных проектом. Смета на пусконаладочные работы содержит два раздела: «Основные работы» и «Прочие затраты». Каждая строка сметы на пусконаладочные работы должна соответствовать данным локальных смет и расчетам прочих затрат. В раздел «Основные работы» включаются затраты на пусконаладочные работы отдельно по каждому объекту на основе локальных смет.

https://www.youtube.com/watch?v=kY-iGSA-nlg

Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика. 3.2.

Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику.

Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком.

3.3.

Важно

N 12-355 допускает в порядке исключения возможность включать затраты на пусконаладочные работы в сводный сметный расчет (сводные сметы) на строительство перечисленных объектов (в Письме приводится ссылка на согласовывающее Письмо Минфина России от 27 июня 1995 г.

N 7-02-05/218). Вышеприведенные положения по источникам финансирования пусконаладочных работ действуют на всей территории Российской Федерации, за исключением г. Москвы. В г. Москве введено в действие Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 25 ноября 1996 г.

N 1136-РП «О проведении пусконаладочных работ на объектах городского заказа». В этом Распоряжении оплата пусконаладочных работ предусмотрена за счет средств городского бюджета, выделяемых на капитальное строительство. Затраты на проведение пусконаладочных работ подлежат включению в гл.9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.

В случае выполнения Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором поставки и проектно-сметной документацией, срок выполнения работ по настоящему договору монтажа может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон. Статья 5. Права и обязанности Генподрядчика5.1. Генподрядчик обязан:5.1.1. Передать Субподрядчику по акту, подписанному обеими Сторонами, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ (предоставить фронт работ).5.1.2.

Предоставить Субподрядчику документацию, необходимую для производства работ.5.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора поставки оборудования.5.1.4.

Источник: http://viz-net.ru/kakimi-dokumentami-oformlyaetsya-postavka-oborudovaniya-ego-montazh-i-naladochnye-raboty/

Договор на монтаж и доставку оборудования

Договор поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования

По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств. 7.10.

К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е.

чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

Важно

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.
адрес: Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.
адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Внимание

Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов, составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Загрузка начнётся через 30 сек

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 68 г. Москва «14» июля 2011 г. ООО « », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, , стр.3..

далее «Объект». Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.
1.2.

Договор на монтаж оборудования (образец)

ИП не стоит торопиться с уплатой 1%-ных взносов за 2021 год Во-первых, потому что с этого года крайний срок уплаты таких взносов перенесен с 1 апреля на 1 июля.

Соответственно, 1%-ные взносы за 2021 год нужно перечислить в бюджет не позднее 02.07.2021 (1 июля – воскресенье).

Переход из одной ИФНС в другую не потребует обязательной сверки Налоговая служба обновила регламент организации работы с плательщиками налогов, сборов, страховых взносов на ОПС, а также налоговыми агентами.

Поправки касаются мероприятий, которые в обязательном порядке проводятся при переходе налогоплательщика из одной ИФНС в другую.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств. 9. АРБИТРАЖ 9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным. 9.2.

Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 10.1.

Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета

Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ. 3.4.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия. 4.2.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами. 1.3.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет рублей в т.ч.

НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

  • Стоимость оборудования
  • Доставку оборудования на площадку монтажа.
  • Монтажные работы.
  • Наладочные работы.
  • Подготовку и передачу документации.
  • Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1.

В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

11.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. 11.2.

Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу. 11.3.

Источник: http://yurist123.ru/dogovor-na-montazh-i-dostavku-oborudovaniya/

No related posts.

Сhel-oblsud.ru